г. Ялта, пгт. Кореиз                                                                                                            10 декабря 2024г.

Вид процедуры закупки: открытый конкурс, вскрытие конвертов состоится в 10.30  20  декабря 2024г.

1. Сведения о заказчике (организаторе): Государственное медицинское учреждение «Санаторий «Белоруссия».

1.2.  Место нахождения: 298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (организатора) 1159102036741.

1.4. Фамилия, имя, отчество контактного лица: Бойко Полина Олеговна.

1.5. Номер контактного телефона/факса: +7 (3654) 24-44-50.

1.6. Адрес электронной почты: secretary@belorussia-crimea.ru

2. Сведения о закупке:

2.1. Предмет закупки: «Капитальный ремонт существующего ограждения территорий ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресам: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2, 5; Мисхорский парк, 27. Оснащение периметра объектов ИТСО (инженерно — техническими средствами охраны)», в соответствии с проектной документацией и техническим заданием»

2.2. Место выполнения работ: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2, 5, Мисхорский парк, 27.

2.3. Начальная (максимальная) цена: 81 761 976,00 (восемьдесят один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят шесть) рублей с НДС.

2.4. Источник финансирования: бюджетные средства Республики Беларусь.

2.5. Условия оплаты: расчет производится ежемесячно за фактически выполненные работы в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), без недостатков, при условии поступления  бюджетных средств Республики Беларусь.

2.6. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11), Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию после получения заключения строительного аудита.

2.7. Сроки выполнения работ: с даты заключения договора до 15.10.2025 года включительно.

2.8. Цена договора включает в себя:  стоимость материалов, все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку материалов до места выполнения работ, расходы на упаковку, тару, расходы на погрузочно-разгрузочные работы,  и расходы на другие работы, которые Подрядчик должен выполнить по договору, заключенному по результатам процедуры закупки.

2.9. Требование к Подрядчику: участником конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, отвечающее требованиям настоящей процедуры закупки.

3. Сведения об открытом конкурсе:

3.1. Конкурсные документы:

3.1.1. Сроки размещения документации о закупке: до 20.12.2024 года.

3.1.2. Место размещения и порядок получения конкурсной документации:  Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2, а также на сайте: https://belorussia-crimea.ru/

3.1.3. Язык размещения: русский.

3.2. Место и порядок предоставления предложения (заявки на участие) в открытом конкурсе: предложения подаются нарочно или по почте в запечатанном конверте в ГМУ «Санаторий «Белоруссия», адрес: 298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2.

Все листы предложения (заявки на участие в конкурсе) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих печать) и подписана участником закупки или лицом, им уполномоченным.

3.2.1. Срок для подготовки и подачи предложений: до 16:00 ч. 19 декабря 2024г.

4. Участником должны быть предоставлены следующие документы:

— копия свидетельства о государственной регистрации либо лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

— копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

— выписка из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП;

— копии учредительных документов;

— документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок:

— для юридического лица — копия решения о назначении/избрании на должность, в соответствии с которым физическое лицо имеет право действовать без доверенности от имени юридического лица либо доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, подписанная руководителем организации либо нотариально удостоверенная копия доверенности;

— для представителей индивидуальных предпринимателей – нотариально удостоверенная доверенность;

— справка об отсутствии задолженности/недоимки по налогам и сборам, по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

4.1. К участникам закупки предъявляются следующие единые обязательные требования:

1) непроведение процедуры ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

4) отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6) отсутствие отрицательной репутации, включая данные о судебных спорах участника закупки;

7) наличие у участника закупки опыта работ, связанного с предметом закупки, и положительной деловой репутации;

8) наличие финансовых ресурсов, необходимых для выполнения работ по предмету закупки;

9) наличие видов деятельности (ОКВЭД) кроме строительно-монтажных работ, работы с электрическими сетями, работы со слаботочными сетями;

10) наличие допусков СРО на выполнение работ, соответствующих предмету закупки;

11) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

12) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

13) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

14) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы являющиеся объектом конкурса.

4.2. Участником должны быть предоставлены документы, подтверждающие технические и финансовые  возможности участника. Это могут быть следующие документы:

— документы, подтверждающие наличие у участника конкурса опыта выполнения аналогичных работ. Информация об иных аналогичных исполненных контрактах;

(например, список договоров, заключенных за последние 5 лет, с указанием их предмета и стоимости выполненных работ, относящихся к предмету закупки);

— отзывы Заказчиков, относящихся к предмету закупки по договорам, заключенным за последние пять лет;

— сведения о квалификации специалистов, осуществляющих выполнение работ;

— выписка из реестра о членстве в СРО;

— документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса;

— Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник конкурса представляет соответствующее письмо;

— расчет, являющийся обоснованием цены предложения участника закупки;

—  наличие кадровых ресурсов, оборудования, помещений и других материальных  ресурсов, финансовых ресурсов, необходимых для выполнения работ;

— иные документы по усмотрению Заказчика.

Заказчик вправе потребовать, предоставление банковской гарантии, поручительство или залог в качестве способа обеспечения исполнения взятых на себя обязательств по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), исключение составляют СМП (субъекты малого предпринимательства), с которыми заключается договор, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее НМЦК (начальная максимальная цена контракта), указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

5. Обоснование выбора процедуры закупки: Положение о порядке организации и проведения закупок товаров (работ, услуг) и выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

6. Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями:

Наименьшая цена, наименьший срок выполнения работ.

7. Требования к работам:

Закупке подлежит выполнение следующих работ: «Капитальный ремонт существующего ограждения территорий ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресам: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2, 5; Мисхорский парк, 27. Оснащение периметра объектов ИТСО (инженерно — техническими средствами охраны)», в соответствии с проектной документацией и техническим заданием».

8. Проведение открытого конкурса возлагается на Комиссию по закупкам ГМУ «Санаторий «Белоруссия».

Директор

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»                                                                                           А.М. Филон