Приглашение к участию в запросе ценовых предложений по закупке: «Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА №903999, расположенного в ТП – 469 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» на силовой трансформатор масляный герметичный ТМГ630»

Вид процедуры закупки: запрос предложений, состоится в 10:00 ч. 07.11.2023 г.

1. Сведения о заказчике (организаторе): Государственное медицинское учреждение «Санаторий «Белоруссия»

1.2.  Место нахождения: 298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (организатора) 1159102036741.

1.4. Фамилия, имя, отчество контактного лица: Бойко Полина Олеговна.

1.5. Номер контактного телефона/факса: +7 (3654) 24-44-50.

1.6. Адрес электронной почты: secretary@belorussia-crimea.ru

2. Сведения о закупке:

2.1. Предмет закупки: Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА №903999, расположенного в ТП – 469 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» на силовой трансформатор масляный герметичный ТМГ630, согласно Техническому заданию.

2.2. Место доставки товара: 298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2.

2.3. Начальная (максимальная) цена: 1 020 000,00 (Один миллион  двадцать тысяч) рублей 00 коп.

2.4. Источник финансирования: за счет средств бюджета Республики Беларусь.
2.5. Порядок оплаты: безналичный расчет в размере 100% стоимости по договору — в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения товара, установки, пуско-наладочных работ (проверки качества) и подписания Сторонами Акта приема-передачи или товарной накладной.

2.5. Сроки выполнения работ, с учетом поставки товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

2.6. Цена договора включает в себя: все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на приобретение и транспортировку товара до места нахождения Покупателя, расходы на упаковку, тару, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, на установку, подключение, пуско-наладочные работы, запуск в эксплуатацию и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору, заключенному по результатам процедуры закупки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Требование к Поставщику: участником конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

3. Сведения о запросе предложений:

3.1. Конкурсные документы:

3.1.1. Сроки размещения документации о закупке до 07.11.2023 года.

3.1.2. Место размещения и порядок получения конкурсной документации:

298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2, secretary@belorussia-crimea.ru

3.1.3. Язык размещения: русский.

3.2. предложения:

3.2.1. место и порядок предоставления предложения (заявки на участие в запросе ценовых предложений):  предложения передаются нарочно или по почте в запечатанном конверте в ГМУ «Санаторий «Белоруссия», адрес: 298671, Российская Федерация, Республика Крым, г.Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2.

3.2.2. Срок для подготовки и подачи предложений: до 12:00 ч. 03.11.2023 года.

4. Участником должны быть предоставлены следующие документы:

— копия свидетельства о государственной регистрации либо лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

— копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

— документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок:

для юридического лица — копия решения о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, подписанная руководителем организации, либо нотариально удостоверенная копия доверенности);

— для индивидуальных предпринимателей – паспорт или нотариально удостоверенная доверенность на представителя.

Заявка на участие в конкурсе должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих печать) и подписана участником закупки или лицом, им уполномоченным по доверенности.

4.1. К участникам закупки предъявляются следующие единые обязательные требования:

1) непроведение процедуры ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

5) отсутствие судебных споров, где участник закупки участвует в качестве ответчика при нарушении обязательств по договору;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. Участником должны быть предоставлены документы, подтверждающие технические возможности участника:

— письмо поставщика о принятии на себя гарантийных обязательств сроком на 24 месяца с даты передачи товара покупателю, в том числе: замена товара, в случае поломки, выхода из строя или ремонт — за счет поставщика;

— отзывы получателей товаров, относящихся к предмету закупки, о качестве поставленных товаров по договорам, заключенным за последний год;

— иные документы по усмотрению Заказчика.

4.3. Срок действия предложения участника: в течение 30 календарных дней с даты подачи предложения в ГМУ «Санаторий «Белоруссия».

5. Обоснование выбора процедуры закупки: Положение о порядке организации и проведения закупок товаров (работ, услуг) и выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

6. Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями:

минимальная стоимость при соответствии товара установленным требованиям, сроки выполнения работ, условия оплаты, гарантийный срок/срок службы.

7. Требования к закупке:

7.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в Техническом задании, а также требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество товара представлением документов, подтверждающих его качество.

8. Проведение запроса предложений возлагается на Комиссию по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) ГМУ «Санаторий «Белоруссия».

9. Приложение к извещению:

Документация запроса предложений.