Приглашение к участию в запросе ценовых предложений по поставке дезинфицирующих средств для нужд ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в запросе ценовых предложений по поставке дезинфицирующих средств для нужд
ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

г. Ялта, пгт. Кореиз                                                                                                            11 декабря 2023г.

Вид процедуры закупки: запрос предложений, состоится в 12:00 ч. 15.12.2023 г.

  1. Сведения о заказчике (организаторе): Государственное медицинское учреждение «Санаторий «Белоруссия»

1.2. Место нахождения: 298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (организатора) 1159102036741.

1.4. Фамилия, имя, отчество контактного лица: Бойко Полина Олеговна.

1.5. Номер контактного телефона/факса: +7 (3654) 24-44-50, +7 (3654) 24-12-02.

1.6. Адрес электронной почты: secretary@belorussia-crimea.ru

 

  1. Сведения о закупке:

2.1. Предмет закупки: «Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГМУ «Санаторий «Белоруссия», согласно Техническому заданию.

2.2. Место поставки: 298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2.

2.3. Начальная (максимальная) цена: 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 коп.

2.4. Источник финансирования: собственные средства, средства бюджета Республики Беларусь.
2.5. Условия оплаты: безналичный расчет в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня фактического получения товара, без недостатков.

2.6. Цена договора включает в себя: все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на приобретение и транспортировку товара, расходы на упаковку, тару, расходы на погрузочно-разгрузочные работы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору, заключенному по результатам процедуры закупки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Требование к Поставщику: участником конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

 

  1. Сведения о запросе предложений:

3.1.  Сроки размещения документации о закупке до 15.12.2023 года.

3.2. Место размещения и порядок получения конкурсной документации:

298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2, secretary@belorussia-crimea.ru

3.3. Язык размещения: русский.

3.4. Место и порядок предоставления предложения (заявки на участие в запросе ценовых предложений):  предложения передаются нарочно или по почте в запечатанном конверте в ГМУ «Санаторий «Белоруссия», адрес: 298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2.

3.2.1. Срок для подготовки и подачи предложений: до 10:00 ч. 15.12.2023 года.

  1. Участником должны быть предоставлены следующие документы:

— копия свидетельства о государственной регистрации либо лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

— копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

— документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок:

— для юридического лица — копия решения о назначении/избрании на должность, в соответствии с которым физическое лицо имеет право действовать без доверенности от имени юридического лица либо доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, подписанная руководителем организации либо нотариально удостоверенная копия доверенности;

— для представителей индивидуальных предпринимателей – нотариально удостоверенная доверенность.

Все листы предложения (заявки на участие в конкурсе) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих печать) и подписана участником закупки или лицом, им уполномоченным.

 

4.1. К участникам закупки предъявляются следующие единые обязательные требования:

1) непроведение процедуры ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

5) отсутствие судебных споров, где участник закупки участвует в качестве ответчика при нарушении обязательств по договору;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


4.2. Участником должны быть предоставлены документы, подтверждающие технические возможности участника. Это могут быть следующие документы:

— перечень организаций, с которыми участник закупки работал по аналогичным предметам закупки;

— иные документы по усмотрению Заказчика.

 

  1. Обоснование выбора процедуры закупки: Положение о порядке организации и проведения закупок товаров (работ, услуг) и выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

 

  1. Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями:

минимальная стоимость, сроки выполнения работ, гарантийный срок на качество работ, опыт выполнения аналогичных работ.

 

  1. Требования к работам:

7.1. Закупке подлежит выполнение следующих работ: Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2, в соответствии с документацией о закупке (техническим заданием).

 

  1. Проведение запроса предложений возлагается на Комиссию по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) ГМУ «Санаторий «Белоруссия».

 

  1. Приложение к извещению:

Директор ГМУ

«Санаторий «Белоруссия»                                                                                      А.М.Филон

 

Наши друзья и партнёры
Translate »