ПРИГЛАШЕНИЕ к участию в открытом конкурсе на выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт участка проезда от здания Западного КПП до корпуса №3 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

г. Ялта, пгт. Кореиз                                                                                                            29 октября 2025г.

Вид процедуры закупки: открытый конкурс, состоится в 11:00 ч. 12.11.2025 г.

1. Сведения о заказчике (организаторе): Государственное медицинское учреждение «Санаторий «Белоруссия».

1.2.  Место нахождения: 298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (организатора) 1159102036741.

1.4. Фамилия, имя, отчество контактного лица: Бойко Полина Олеговна.

1.5. Номер контактного телефона/факса: +7 (3654) 24-44-50.

1.6. Адрес электронной почты: secretary@belorussia-crimea.ru

2. Сведения о закупке:

2.1. Предмет закупки: «Текущий ремонт участка проезда от здания Западного КПП до корпуса №3  ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2», согласно Техническому заданию.

2.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2.

2.3. Начальная (максимальная) цена: 8 277 675,00 (Восемь миллионов двести семьдесят семь тысяч 675) рублей 00 коп.

2.4. Источник финансирования: бюджетные средства Республики Беларусь.

2.5. Условия оплаты: безналичный расчет за фактически выполненные работы производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, без недостатков.

2.5. Сроки выполнения работ: со дня заключения договора до 05.12.2025г.

2.6. Цена договора включает в себя:  стоимость ограждения, все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на приобретение и транспортировку материалов до места выполнения работ, расходы на упаковку, тару, экспедирование, расходы на погрузочно-разгрузочные работы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору, заключенному по результатам процедуры закупки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Требование к Подрядчику: участником конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое или индивидуальный предприниматель.

3. Сведения об открытом конкурсе:

3.1. Конкурсные документы:

3.1.1. Сроки размещения документации о закупке: до 12.11.2025 года.

3.1.2. Место размещения и порядок получения конкурсной документации:

298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2, secretary@belorussia-crimea.ru

3.1.3. Язык размещения: русский.

3.2. Место и порядок предоставления предложения (заявки на участие) в открытом конкурсе: предложения передаются нарочно или по почте в запечатанном конверте в ГМУ «Санаторий «Белоруссия», адрес: 298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2.

3.2.1. Срок для подготовки и подачи предложений: до 10:00 ч. 12.11.2025 года.

4. Участником должны быть предоставлены следующие документы:

— копия свидетельства о государственной регистрации либо лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

— копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

— выписка из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП;

— свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

— копии учредительных документов;

— справка об отсутствии задолженности/недоимки по налогам и сборам, по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

— документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок:

— для юридического лица — копия решения о назначении/избрании на должность, в соответствии с которым физическое лицо имеет право действовать без доверенности от имени юридического лица либо доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, подписанная руководителем организации либо нотариально удостоверенная копия доверенности;

— для представителей индивидуальных предпринимателей – нотариально удостоверенная доверенность.

Все листы предложения (заявки на участие в конкурсе) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих печать) и подписана участником закупки или лицом, им уполномоченным.

4.1. К участникам закупки предъявляются следующие единые обязательные требования:

1) непроведение процедуры ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6) отсутствие судебных споров, где участник закупки участвует в качестве ответчика при нарушении обязательств по договору;

7) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. Участником должны быть предоставлены документы, подтверждающие технические возможности участника. Это могут быть следующие документы:

— список договоров, заключенных за последний год, с указанием периода их действия и стоимости выполненных работ, относящихся к предмету закупки;

— отзывы Заказчиков, относящихся к предмету закупки по договорам, заключенным за последние пять лет;

— сведения о квалификации специалистов, осуществляющих выполнение работ (оказание услуг), относящихся к предмету закупки, и информация о наличии структурных подразделений, обеспечивающих контроль за качеством товаров (работ, услуг);

— СМЕТА, являющаяся обоснованием цены предложения участника закупки;

— иные документы по усмотрению Заказчика.

Заказчик вправе потребовать, предоставление банковской гарантии, поручительство или залог в качестве способа обеспечения исполнения взятых на себя обязательств по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), исключения составляют СМП (субъекты малого предпринимательства), с которыми заключается договор, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее НМЦК (начальная максимальная цена контракта), указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке

5. Обоснование выбора процедуры закупки: Положение о порядке организации и проведения закупок товаров (работ, услуг) и выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

6. Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями:

7. Проведение открытого конкурса возлагается на Комиссию по закупкам ГМУ «Санаторий «Белоруссия».

Директор ГМУ

«Санаторий «Белоруссия»                                                                                      А.М.Филон